甲公司与乙公司签订《工程施工合同》，约定甲公司将其厂房建设工程发包给乙公司，竣工…
甲公司与乙公司签订《工程施工合同》，约定甲公司将其厂房建设工程发包给乙公司，竣工日期为2024年7月1日，约定竣工之日给付工程价款。后甲公司未依约提供原材料也未支付工程价款，导致该工程至今仍未竣工。2025年1月1日，甲公司的债权人丙公司请求拍卖甲公司抵押的在建厂房；2025年7月1日，乙公司就工程价款主张优先受偿。下列说法不正确的是（ ）。
A. 因甲公司未依约提供原材料而致工期顺延，乙公司有权请求甲公司赔偿停工损失B. 乙公司享有的工程价款的优先受偿权优于丙公司对该工程享有的抵押权C. 因乙公司未在约定的竣工之日起6个月内主张工程价款的优先受偿权，故该优先受偿权消灭D. 2025年7月1日，乙公司工程价款的优先受偿权并未消灭先想一想，再看答案与解析 ▸
正确答案：C
【正确率 64%｜考点：民法典】
本题考查法律常识。
A项正确，根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。”题中，甲公司作为发包方，未依约提供原材料而致工期顺延，承包方乙公司有权请求甲公司赔偿停工损失。
B项正确，根据《中华人民共和国民法典》第八百零七条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三十六条规定：“承包人根据民法典第八百零七条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。”因此，乙公司享有的工程价款的优先受偿权优先于丙公司对该工程享有的抵押权。
C项错误，D项正确，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十一条规定：“承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。”题中，甲公司应当于2024年7月1日支付建设工程价款，乙公司于2025年7月1日主张工程价款优先受偿权，并没有超过十八个月，优先受偿权并没有消灭。
本题为选非题，故正确答案为C。
考点民法典